1. Описание работ:
Заказчик: ОсОО "Алтынкен".
1.1 Перечень работ: В рамках проекта будут проводиться вскрышные и проходческие работы, а также горно-подготовительные и горно-нарезные работы на высоте 1470 метров и выше, а также ниже этой отметки (глубинная часть). В дополнение, планируется установка крепи для подземных горных выработок, обслуживание этих выработок, монтажные работы в подземных условиях и выполнение других незначительных задач на разных горизонтах и подэтажах.
1.2 Локация: Проект будет реализован на месторождении Талдыбулак, расположенном в городе Орловка, Кеминском районе, Чуйской области, Кыргызская Республика.
1.3 Объем и содержание работ: В рамках данной работы предусмотрены вскрышные и проходческие работы, горно-подготовительные и горно-нарезные работы на высоте 1470 метров и выше, а также на глубине, установка крепи для подземных выработок, монтаж и демонтаж поддерживающих стен для закладочных работ, обслуживание подземных выработок, а также установка водопроводов, воздухопроводов и другого оборудования. Кроме того, будут проводиться добыча методом заходок, бурение, погрузка и транспортировка до рудоспуска, бункера или другого места по указанию Заказчика.
1.4 Способ выполнения работ: Работы будут осуществляться с предоставлением рабочей силы и материалов, с заключением договора на фиксированную комплексную цену. Основные расходные материалы, такие как взрывчатые вещества, ГСМ, электроснабжение, водоснабжение и вентиляция, предоставляются Заказчиком. Оплата за все материалы, забранные Подрядчиком со склада Заказчика, будет вычтена из промежуточных платежей на основе фактически полученного количества и цены за текущий месяц (исключая взрывчатые материалы). Остальные вспомогательные материалы будут закуплены Подрядчиком.
2. Сроки выполнения работ: Проект рассчитан на 365 календарных дней. Запланированный старт — 1 января 2026 года, а завершение — 31 декабря 2026 года.
3. Стоимость работ: Заинтересованные организации могут обратиться за консультацией к ОсОО "Алтынкен". После проверки квалификационных и технических требований Заказчика и его одобрения, можно будет получить приглашение и контрольную стоимость работ.
4. Документы, необходимые для коммерческих переговоров с Подрядчиком:
4.1 Финансовая информация:
(1) Лицензия на добычу полезных ископаемых (оригинал или заверенная копия) для проверки.
(2) Лицензия на ведение предпринимательской деятельности (оригинал или заверенная копия) для проверки.
(3) Уставная документация компании.
(4) Сертификат юридического лица.
(5) Доверенность от юридического лица.
(6) Результаты работы директора объекта.
(7) Справка об отсутствии налоговой задолженности.
(8) Приказ о назначении компании.
(9) Достижения директора объекта.
(10) Именной список ключевого управленческого персонала, паспорта и квалификационные аттестаты.
(11) Справка об отсутствии судебных или арбитражных разбирательств за последние годы.
Все перечисленные документы должны быть представлены на китайском и русском языках и заверены официальной печатью.
4.2 Техническая информация:
(1) Технический проект работ.
(2) Перечень оборудования.
Данная информация предназначена для проведения тендера на горно-проходческие работы на месторождении Талдыбулак Левобережный в 2026 году.
Период публикации информации — с 8 по 20 ноября 2025 года. Заинтересованные организации должны обладать соответствующей квалификацией и опытом работы, а также предоставить необходимые квалификационные материалы и техническую документацию по адресу [email protected]. Для получения дополнительных сведений можно обратиться по телефонам: 0701886878 и 0701886026.
Только после подтверждения квалификации будут организованы деловые переговоры.
